-
Suscripción de contrato de obra
-
Period: to
Desfase de tiempo
imputable a sedapal -
Denegatoria de ampliación de plazo
SEDAPAL, RES. GER. 1031-2010-GG -
Inicio de Primer Arbitraje
Iniciado por Consorcio. Motivo: sedapal, no acepto la ampliación N2 -
Emisión de Laudo
-
Carta de CONSORCIO A SEDAPAL
Valorización gastos generales y factura -
Consorcio concluye la obra
-
Constancia de culminación de obra
Asiento del cuarderno de obra n 1539 -
Punto de entrada en operación de la obra
Recepción de la obra por parte de la entidad -
Carta de sedapal a consorcio
No se le va a pagar, por que no hay orden expresa -
Nueva Carta de Consorcio a sedapal
Laudo ordena el reconocimiento de gastos generales corresp. a amp. de plazo n2. 5 DÍAS DE PLAZO -
Carta de reconocimiento de deuda de SEDAPALÑ
DENTRO DE LOS 5 DÍAS DE PLAZO -
Inicio de Segundo Arbitraje
cobro de valorización -
Resolución de contrato
Carta notarial por incumplimiento de reconocimiento (pago para ellos) -
Emisión de Laudo
Se ordena el pago de 8 millones mas IGV